Sedințe:
Data: 2023-05-23
Ora estimată: 09:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamanta SC COLOSSEUM PRINT SRL, în contradictoriu cu pârâta SC WTX GREENFIELD SRL-D şi, în consecinţă:
Obligă pârâta la restituirea către reclamantă a sumei de 141.600 lei, încasată de pârâtă prin completarea şi introducerea în bancă a Biletului la ordin seria BTRL3BS nr.9158850, precum şi la plata dobânzii legale aferente sumei indicate mai sus, calculată de la debitarea contului reclamantei (14.12.2020) şi până la restituirea efectivă şi integrală a acesteia.
Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 343.016,06 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin executarea necorespunzătoare a lucrărilor aferente contractului de execuţie lucrări nr.910/10.07.2019, reprezentând penalităţi de întârziere calculate şi pretinse de către beneficiarul final pentru perioada 05.05.2020-31.12.2020, în procent de 0,15%/zi de întârziere, conform contractului de execuţie lucrări nr.239/16.10.2017.
Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum total de 9680 lei, din care 6.000 lei taxă judiciară de timbru şi 3.680 lei onorariu expert.
Cheltuielile de judecată reprezentând onorariu avocaţial vor fi recuperate pe cale separată.
Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bihor.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 23.05.2023.
Document: Hotarare
Data: 2023-05-09
Ora estimată: 09:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.05.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-04-25
Ora estimată: 10:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.05.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-03-28
Ora estimată: 10:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-21
Ora estimată: 10:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se depune răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-12-13
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicarea obiec?iunilor la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-10-18
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: în vederea studierii raportului de expertiză depus la dosar
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-31
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare şi lipsa raport
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-22
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de domnul expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-01-25
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se reveni cu adresă la expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-11-16
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: ÎN VEDEREA EFECTUĂRII ÎN CAUZĂ A EXPERTIZEI ÎN CONSTRUCŢII
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-10-05
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probaţiunii
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-22
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru administrarea probaţiunii
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-06-08
Ora estimată: 12:00
Complet: Comercial C.08. - Marti
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru e depune la dosar obiectivele expertizei solicitate
Document: incheieredesedinta
Data: 2021-02-26
Ora estimată: 09:00
Complet: C.08 Comercial - Camera consiliu
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Admite cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru formulată de reclamanta SC COLOSSEUM PRINT SRL
Dispune reducerea taxei judiciare de timbru de 10.515,27 lei stabilită în sarcina reclamantei prin rezoluţia din data de 02.02.2021, la suma 6.000 lei, a cărei plată va fi eşalonată în tranşe lunare de câte 1.000 lei, pe o perioadă de şase luni cu începere din data de 15.03.2021, dovada achitării acesteia urmând a fi depus la dosarul cauzei de către reclamantă.
În baza art.44 alin.3 din OUG nr.80/2013 dispune comunicarea prezentei hotărâri, ce constituie titlu executoriu, către Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Cluj prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, potrivit art. 41, art.40 alin.1, pentru urmărirea executării obligaţiei de plată a părţii din taxa datorată, sau după caz punerea în executare a hotărârii privind plata părţii din taxa datorată la termenele stabilite.
Atrage atenţia părţilor asupra dispoziţiilor art.44 alin.4 din OUG nr.80/2013.
Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare.
Dată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 26.02.2021.
Document: Incheierefinalacameraconsiliu