Sedințe:
Data: 2024-06-14
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Admite în parte cererea principală astfel cum a fost precizată.
Obligă pârâta-reclamantă să achite reclamantei-pârâte suma de 9.280,17 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente unor facturi deja achitate, suma de 117.007,59 lei, reprezentând contravaloare facturi restante precum şi suma de 111.228,79 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente debitului de 117.007,59 lei, calculate de la scadenţă până la data de 15.01.2023, la care se adaugă penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi, ce se vor calcula în continuare, de la data de 16.01.2023 până la plata efectivă a debitului.
Admite în parte cererea reconvenţională.
Obligă reclamanta-pârâtă să achite pârâtei-reclamante suma de 4.581,35 Euro fără TVA, în echivalent lei la data plăţii, reprezentând contravaloarea FF nr.20068/13.04.2020.
Obligă pârâta-reclamantă să achite reclamantei-pârâte suma de 22.817,05 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Obligă reclamanta-pârâtă să achite pârâtei-reclamante suma de 11.237 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Dispune compensarea cheltuielilor de judecată ale părţilor şi în consecinţă:
Obligă pârâta-reclamantă să achite reclamantei-pârâte suma de 11.580,05 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 14.06.2023.
Document: Hotarare
Data: 2024-05-30
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 14.06.2024.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.05.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-05-15
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.05.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 15.05.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-30
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea la data de 15.05.2024.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi,30.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-19
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.04.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 19.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-05
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.04.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 05.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-04-04
Ora estimată: 10:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 19.04.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.04.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2024-02-22
Ora estimată: 10:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea timbrarii cererii precizatoare, amână judecarea cauzei la data de 04.04.2024.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-12-07
Ora estimată: 10:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 22.02.2024.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-14
Ora estimată: 10:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea formulării răspunsului la obiecţiuni, amână judecarea cauzei la data de 07.12.2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-07
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Respinge cererea de efectuare a unei noi expertize contabile, de către un alt expert contabil.
Admite în parte obiecţiunile formulate de pârâta-reclamantă la raportul de expertiză specialitatea contabilitate întocmit de expertul Caracaş Carmen.
Pune în vedere expertului contabil să formuleze un răspuns la obiectivele 2 şi 3 ale expertizei iniţiale având în vedere şi aspectele menţionate de reclamantă la pct.A şi B din notele scrise (filele 17-21), respectiv:
-toate cele 7 contracte de subantrepriză prevăd o perioadă de graţie de 30-60 zile lucrătoare;
- se va avea în vedere mecanismul de plată instituit de clauzele nr.9.2-9.3. din contractele de subantrepriză (data emiterii şi aprobării situaţiilor de lucrări) precum şi condiţiile cumulative prevăzute de art.9.3. pentru efectuarea plăţilor de către Subantreprenor (reclamanta), urmând să se verifice dacă aceste condiţii au fost respectate cu privire la fiecare factură fiscală emisă de Subantreprenor;
- potrivit art.8.4. teza finală din contractele de subantrepriză TOS 34 şi VL-03, penalităţile de întârziere de 0,1%/zi din valoarea sumelor neachitate nu pot depăşi 5% din valoarea contractului;
- penalităţile de întârziere sunt stabilite doar pentru facturile aferente lucrărilor executate, nu şi pentru nerestituirea garanţiei de bună-execuţie.
Respinge în rest obiecţiunile formulate de reclamanta-pârâtă BTD CONSTRUCT& AMBIENT SRL la raportul de expertiză specialitatea contabilitate ca neîntemeiate.
Revine cu adresă către expertul desemnat, pentru a formula răspuns la obiecţiunile încuviinţate, urmând a se ataşa o copie a acestora la adresa expertului.
Acordă termen la data de 14.09.2023 C40F, ora 10, pentru când se vor cita părţile.
Cu cale de atac odată cu fondul.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 07.04.2023.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-03-23
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07.04.2023.
Fără cale de atac.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 23.03.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-01-26
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-11-10
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, instanţa amână cauza pentru data de 26.01.2023, ora 09:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-15
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza la data de 10.11.2022, ora 09:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-12
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Faţă de lipsa raportului de expertiză, instanţa amână cauza şi acordă termen la data de 15.09.2022, ora 09:00.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-31
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Stabileşte următoarele obiective ale expertizei contabile:
1. Verificarea contabilităţii societăţii pârâte BTD Construct & Ambient SRL pentru a se determina dacă societăţii i s-a restituit, de către beneficiarii finali, prima jumătate (50%) din garanţia de bună-execuţie constituită în cadrul contractelor pentru edificarea ansamblurilor rezidenţiale ce au făcut obiectul Contractelor AV_11 (cartierul Aviaţiei, Sectorul 1 Bucureşti, str. Gheorghe Buciumat nr. 26) şi DIMRI (Prelungirea Ghencea nr. 350-356, Sectorul 6 Bucureşti).
2. Verificarea realizării imputaţiei plăţilor efectuate de pârâta asupra facturilor emise de reclamantă în acord cu prevederile contractuale şi cu dispoziţiile Codului civil privind imputaţia plăţii. Expertul va verifica atât modul de calcul prezentat de către reclamantă (conform cererii de chemare în judecată) cât şi pe cel prezentat de către pârâtă (conform anexelor nr.23-26 ataşate întâmpinării).
3. Verificarea modului de calcul al sumelor pretinse de către reclamantă, în funcţie de natura acestora, astfel cum rezultă din petitele cererii de chemare în judecată:
- penalităţi de întârziere aferente unor facturi deja achitate,
- garanţie de bună-execuţie,
- capital/lucrări neachitate,
- penalităţi de întârziere pentru facturi neachitate,
- penalităţi de întârziere în continuare, calculate de la data introducerii cererii de chemare în judecată şi până la data efectuării calculului.
Cu cale de atac împreună cu fondul.
Pronun?ată astăzi, 31.03.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-17
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână cauza la data de 12.05.2022, ora 09:00.
Amână pronunţarea cu privire la stabilirea obiectivelor expertizei contabile la data de 31.03.2022 când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronun?ată astăzi, 17.03.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-01-20
Ora estimată: 09:00
Complet: C40-Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru ca pârâta-reclamantă să facă dovada calităţii de reprezentant, instanţa amână cauza şi acordă termen la data de 17.03.2022, ora 09:00.
Document: incheieredesedinta