TribunalulComercialCLUJ, Nr. dosar: 158/1285/2022
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 158/1285/2022
Data înregistrării: 2022-02-22
Data ultimei modificări: 2022-12-22T14:07:17.81
Secție: Comercial
Materie juridică: Litigii cu profesioniştii
Obiect: reziliere contract
Stadiu procesual: Fond
Data înregistrării: 2022-02-22
Data ultimei modificări: 2022-12-22T14:07:17.81
Secție: Comercial
Materie juridică: Litigii cu profesioniştii
Obiect: reziliere contract
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2022-12-13
Ora estimată: 11:00
Complet: D16
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite cererea de completare a dispozitivului Sentinţei civile nr. 2319/2022, pronun?ate de Tribunalul Specializat Cluj, la data de 08.11.2022, în dosarul nr. 158/1285/2022, formulată de expertul Ciobotarenco Ştefan. Dispune încasarea de către expertul Ciobotarenco Ştefan a onorariului în cuantum de 3.000 lei, consemnat în contul Biroului Local de Expertize Judiciare Cluj, la data de 30.05.2022, cu ordinul de plată nr. 6834. Dispune comunicarea unui exemplar al prezentei hotărâri Biroului Local de Expertize Judiciare Cluj. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronun?ată azi, 13.12.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 11:00
Complet: D16
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Admite cererea de completare a dispozitivului Sentinţei civile nr. 2319/2022, pronun?ate de Tribunalul Specializat Cluj, la data de 08.11.2022, în dosarul nr. 158/1285/2022, formulată de expertul Ciobotarenco Ştefan. Dispune încasarea de către expertul Ciobotarenco Ştefan a onorariului în cuantum de 3.000 lei, consemnat în contul Biroului Local de Expertize Judiciare Cluj, la data de 30.05.2022, cu ordinul de plată nr. 6834. Dispune comunicarea unui exemplar al prezentei hotărâri Biroului Local de Expertize Judiciare Cluj. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronun?ată azi, 13.12.2022, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei.
Document: Hotarare
Data: 2022-11-08
Ora estimată: 11:00
Complet: D16
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Ia act de acordul de mediere intervenit între reclamanta NORD CONFOREST SRL şi pârâtul MUNICIPIUL DEJ, cu privire la primul capăt de cerere al acţiunii introductive, vizând rezilierea parţială a Contractului de lucrări nr. 18801/03.09.2020 în ceea ce priveşte obiectivul „Pasarelă pietonală peste râul Someş”, acordul având următorul conţinut: „ACORD DE MEDIERE Încheiat la data de 21.10.2022 în baza Contractului de Mediere Nr. 378/21.10.2022 Subscrisele, MUNICIPIUL DEJ reprezentat legal prin Morar Costan, având func?ia de PRIMAR, pe de o parte, s¸i NORD CONFOREST S.A., reprezentată legal prin dl. Eugen-Florin Banciu, Director general, pe de alta˘ parte, AVÂND ÎN VEDERE: A. Faptul că între păr?i a fost încheiat Contractul de lucrări nr.18801/03.09.2020, privind obiectivul de investi?ii „Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Alternativ în Municipiul Dej – punte pietonală ?i modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej", situat Municipiul Dej, jud.Cluj (în paragrafele subsecvente denumit ”Contractul”); B. Litigiul pendinte dintre păr?i înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr. 158/1285/2022 prin care Nord Conforest SA solicită în cadrul primului capăt de cerere rezilierea par?ială a Contractului (în paragrafele subsecvente denumit ”Litigiul”); C. Dorin?a păr?ilor de a solu?iona amiabil divergen?ele survenite cu privire la executarea Contractului ?i a litigiului demarat, respectiv să stingă prin concesii ?i renunţări reciproce în mod complet, definitiv şi irevocabil diferendul privind rezilierea contractului pentru motivele invocate în dosarul înregistrat sub nr. 158/1285/2022; ?i în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator, cu modificările ?i completările ulterioare, am consimţit la încheierea prezentului acord de mediere, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, privitor la următoarele obiectele: DOSAR Nr. 158/1285/2022 înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj fiind to?i întrutotul de acord cu cele convenite, după cum urmează: Art.1. Se stabile?te faptul că termenul contractual ?i de execu?ie a lucrărilor, în totalitate de 17 luni, a fost în mod succesiv suspendat, astfel că la acest moment termenul nu este împlinit, contractul fiind în derulare. Totodată, având în vedere imposibilitatea execu?iei lucrărilor până la ob?inerea, de către Primăria Dej, în calitate de beneficiar, a tuturor documentelor solicitate de lege, păr?ile convin expres prelungirea perioadei de execu?ie a lucrărilor ce fac obiectul contractului, până la data de 30.11.2023. Art. 2. Primăria Dej se obligă să finalizeze procedura de recep?ie a obiectivului Strada Văii, prin semnarea Procesului Verbal de Recep?ie la Terminarea Lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea prezentului acord de mediere ?i să achite, în integralitate, soldul restant aferent acestui obiectiv in cuantum de 445.273,94 lei inclusiv TVA, precum si valoarea ajustărilor de pre? facturate în conformitate cu AA2, în cuantum de 71.819,53 lei inclusiv TVA. De asemenea, Beneficiarul va aproba la plată toate lucrarile executate de la platforme ?i pilo?i (în cadrul obiectului Pasarelă Pietonală) în cuantum total de 370,405.13 exclusiv TVA ?i va efectua plata acestora în termen de maxim 15 zile de la semnarea actului adi?ional, conform SL verificate ?i transmise. Art. 3. (1) Păr?ile statuează ?i sunt de acord cu privire la suplimentarea valorii contractului cu suma de 1.932.702,03 lei la care se adauga TVA, aferentă contravalorii lucrărilor suplimentare prevăzute în cadrul anexei la actul aditional. De asemenea, pentru a ţine seama de unele creşteri de costuri pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor de achiziţie şi care nu au putut fi prevăzute de ofertanţi la data elaborării ofertelor, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creşteri de costuri, păr?ile vor încheia un act adi?ional în vederea ajustării valorii contractuale în conformitate cu dispozi?iile Ordonan?ei de Urgen?ă nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările ulterioare. Cu titlu estimativ, arătăm că valoarea ajustarilor de pret calculate la luna mai 2022 este de 1.937.753,55 lei fara TVA, reprezentând 38,14%. Prin semnarea prezentului acord, Achizitorul recunoa?te expres că cererea privind ajustarea valorii contractuale a fost trimisă, de către Prestator, împreună cu documentele justificative în termenul legal prevăzut de OUG 64/2022. În scopul implementării suplimentării valorii Contractului, păr?ile vor încheia, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului acord de mediere, actele aditionale. (2) Primăria Municipiului Dej declară că la momentul semnării prezentului acord de mediere, a ob?inut finan?area ?i acordurile necesare din partea autorită?ilor competente pentru finalizarea întregului proiect ?i î?i asumă plata întregii valori contractuale, astfel cum va fi suplimentată cu lucrările ?i ajustările ce fac obiectul prezentului articol. În cazul în care Beneficiarul-Primăria Dej va pierde finan?area, acesta se obligă să notifice acest lucru Executantului în termen de maxim 5 zile de la pierderea finan?ării, cu consecin?a suportării tuturor costurilor antrenate de către Executant până la momentul notificării. Art. 4. Primăria Dej va ob?ine ?i va pune la dispozi?ia executantului, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea actului adi?ional privind suplimentarea valorii contractuale Permisul de Traversare a Digului ob?inut în considerarea Autoriza?iei de Construire nr.2/04.01.2022. Art. 5. Primăria Dej se obligă să ob?ină ?i să pună la dispozi?ia executantului, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea prezentului acord de mediere proiectele tehnice ?i listele de cantită?i pentru relocarea utilită?ilor existente la nivelul pasarelei (vizate spre neschimbare, verificate de un verificator de proiecte autorizat ?i avizate de către de?inătorii de utilită?i). Pentru utilită?ile afectate de modificarea de solu?ie autorizată prin Autoriza?ia de Construire nr. 2/04.01.2022, Primăria Dej se obligă să ob?ină noi avize/autoriza?ii de la de?inătorii de utilită?i în acela?i termen de 30 de zile men?ionat mai sus. Art. 6. Păr?ile convin ca, dacă pe parcursul execu?iei lucrărilor, se descoperă lipsuri cu privire la documentele aflate în sarcina Beneficiarului – Primăria Dej, iar acesta nu întreprinde măsuri pentru a le ob?ine/modifica astfel încât execu?ia lucrărilor să se realizeze în condi?ii de plină legalitate, în termen de maxim 10 zile de la sesizare, Executantul va fi îndreptă?it să denun?e unilateral contractul de lucrări, printr-o notificare adresată Beneficiarului cu 10 zile anterior datei de încetare efectivă a contractului, cu consecinta plă?ii tuturor sumelor restante, în termen de 5 zile de la notificare. Art. 7. Prin semnarea prezentului acord, Nord Conforest SA declară că renun?ă la judecata, în sensul prevederilor art. 406-407 C.proc.civ., ?i cu privire la petitul 2 din dosarul nr. 158/1285/2022, respectiv la suma de 504.777,28 lei reprezentând contravaloarea penalită?ilor de întârziere ?i a cheltuielilor de judecată. Primăria Municipiului Dej se angajează să achite societă?ii Nord Conforest suma de 63.321,12 lei fără TVA reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea de ?antier pe perioada cuprinsă între momentul notificării finalizării lucrărilor aferente obiectivului strada Văii ?i momentul îndeplinirii obliga?iilor ce fac obiectul actului additional prevăzut la art.2.2. Pentru a evita orice neîn?elegere, Primăria Dej renun?ă în mod expres, definitiv şi irevocabil la orice ac?iune, la dreptul de a solicita orice sume reprezentând daune ?i/sau penalită?i de întârziere derivate din termenul de executare a lucrărilor de către Nord Conforest, aceste lucrări fiind considerate a fi efectuate în termen. Art.8. Păr?ile se angajează să ac?ioneze cu bună credin?ă pe întreaga perioadă de execu?ie a lucrărilor ?i să nu întârzie, nejustificat, execu?ia lucrărilor, respectiv aprobarea situa?iilor de lucrări ?i plata facturilor. Beneficiarul-Primăria Dej se obligă, în mod expres, să respecte termenele contractuale privind acceptarea situa?iilor de lucrări ?i plată, acceptând faptul că, în ipoteza în care refuză nejustificat sa î?i îndeplinească aceasta obliga?ie, Executantul va putea rezilia unilateral Contractul de lucrări nr.18801/03.09.2020, printr-o simplă notificare prealabilă adresată Beneficiarului cu 5 zile anterior încetării efective. Art. 9 În condi?iile în care obliga?iile enumerate mai sus nu se vor realiza, oricare ar fi motivul, acordul se va desfiin?a de plin drept, printr-o simplă notificare transmisă în termen de 5 zile de la data constatării neîndeplinirii obliga?iei, cu consecin?a rezilierii de plin drept a contractului de lucrări nr.18801/03.09.2022 Art. 10 Prezentul acord de mediere reprezintă voinţa libera şi neviciată a Părtilor şi este singurul document pe care ele l-au încheiat şi producător de efecte juridice între Părţi. Art. 11 Prezentul acord de mediere este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. Art. 12 Fiecare dintre Păr?i acceptă prin prezenta în mod expres fiecare clauză a prezentului acord de mediere cuprinsă în oricare dintre art. art. 1 - art. 9 de mai sus, inclusiv clauzele care, dacă nu ar fi format obiectul negocierilor, s-ar califica drept clauze standard prin prisma prevederilor art. 1202 din Codul civil. Pentru a evita orice dubiu, prezenta clauză constituie o acceptare expresă de către Păr?i a articolelor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 de mai sus în conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil. Art. 13. Prezentul acord de mediere va fi depus la instan?a de judecată, în dos. nr. 158/1285/2022 al Tribunalului Specializat Cluj, cu solicitarea de a se lua act de prevederile acestuia, în sensul art. 438 ?i urm. C.proc.civ. ?i de a se încuviin?a. Noi, păr?ile semnatare ale prezentului acord de mediere, în calitate de păr?i semnatare ale prezentului acord de mediere, ne obligăm unul fa?a de altul să facem toate demersurile necesare respectării, ducerii la îndeplinire ?i finalizării celor convenite în prezenta în?elegere. Astfel, ne obligăm să recunoa?tem în?elegerea noastră în fa?a instan?elor de judecată ?i în fa?a oricăror autorită?i publice locale, institu?ii fiscale sau a oricăror competen?e legale. Prezentul acord de mediere, nu conţine clauze care să aducă atingere legii şi ordinii publice şi va fi supus încuviinţării instanţei de judecată. Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu având ca obiect rezilierea par?ială a contractului de lucrări nr.18801/03.09.2020 pentru cauzele invocate în cuprinsul capătului nr. 1 de cerere din dosarul nr. 158/1285/2022, atât pentru prezent cât şi pentru viitor, reprezentând voinţa noastră liberă şi neviciată. Prezentul acord nu stinge preten?iile viitoare care ar putea izvorî din neexecutarea culpabilă sau neîndeplinirea în orice sens a obliga?iilor contractuale care revin păr?ilor în viitor, neexecutare care survine ulterior semnării prezentului acord. În acest sens, niciuna dintre păr?i nu renun?ă la dreptul de a solicita rezilierea contractului pentru motive care survin ulterior semnării acordului de mediere, medierea privind numai motivele anterioare. Totodată, cu privire la capătul 2 de cerere promovat în dosarul nr. 158/1285/2022 judecata se va stinge pe baza actului de renun?are la judecată întocmit ?i depus de către reclamant, în temeiul dispozi?iilor art. 406-407 C.proc.civ., iar nu ca efect al medierii. Încheiat azi, 19.10.2022 la Cluj-Napoca/Dej, jud. Cluj, în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru instanţa de judecată pentru încuviin?area prezentului acord de mediere ?i pentru stingerea litigiului ce face obiectul Dosarului Nr. 158/1285/2022 înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj Ştampilă/semnătură MEDIATOR MOCIAN RAMONA-MIRABELA ............................................... Semnătură PĂRŢI: PRIMĂRIA DEJ Prin: dl. MORAR Costan Pozi?ie: Primar Semnătură: NORD CONFOREST SA Prin: dl. Banciu Eugen-Florin Pozi?ie: Director General Semnătură:” Ia act de renunţarea la judecată cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere al acţiunii introductive formulate de reclamanta NORD CONFOREST SRL în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL DEJ, vizând obligarea pârâtului la plata sumei de 1.236.999,78 lei. Dispune, în temeiul art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006, restituirea taxei judiciare de timbru aferente primului petit al cererii de chemare în judecată, în cuantum de 70.661,04 lei. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată azi, 08.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei.
Document: Hotarare
Ora estimată: 11:00
Complet: D16
Tip soluție: Alte soluţii
Soluția pe scurt: Ia act de acordul de mediere intervenit între reclamanta NORD CONFOREST SRL şi pârâtul MUNICIPIUL DEJ, cu privire la primul capăt de cerere al acţiunii introductive, vizând rezilierea parţială a Contractului de lucrări nr. 18801/03.09.2020 în ceea ce priveşte obiectivul „Pasarelă pietonală peste râul Someş”, acordul având următorul conţinut: „ACORD DE MEDIERE Încheiat la data de 21.10.2022 în baza Contractului de Mediere Nr. 378/21.10.2022 Subscrisele, MUNICIPIUL DEJ reprezentat legal prin Morar Costan, având func?ia de PRIMAR, pe de o parte, s¸i NORD CONFOREST S.A., reprezentată legal prin dl. Eugen-Florin Banciu, Director general, pe de alta˘ parte, AVÂND ÎN VEDERE: A. Faptul că între păr?i a fost încheiat Contractul de lucrări nr.18801/03.09.2020, privind obiectivul de investi?ii „Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Alternativ în Municipiul Dej – punte pietonală ?i modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej", situat Municipiul Dej, jud.Cluj (în paragrafele subsecvente denumit ”Contractul”); B. Litigiul pendinte dintre păr?i înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj sub nr. 158/1285/2022 prin care Nord Conforest SA solicită în cadrul primului capăt de cerere rezilierea par?ială a Contractului (în paragrafele subsecvente denumit ”Litigiul”); C. Dorin?a păr?ilor de a solu?iona amiabil divergen?ele survenite cu privire la executarea Contractului ?i a litigiului demarat, respectiv să stingă prin concesii ?i renunţări reciproce în mod complet, definitiv şi irevocabil diferendul privind rezilierea contractului pentru motivele invocate în dosarul înregistrat sub nr. 158/1285/2022; ?i în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006 privind medierea ?i organizarea profesiei de mediator, cu modificările ?i completările ulterioare, am consimţit la încheierea prezentului acord de mediere, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, privitor la următoarele obiectele: DOSAR Nr. 158/1285/2022 înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj fiind to?i întrutotul de acord cu cele convenite, după cum urmează: Art.1. Se stabile?te faptul că termenul contractual ?i de execu?ie a lucrărilor, în totalitate de 17 luni, a fost în mod succesiv suspendat, astfel că la acest moment termenul nu este împlinit, contractul fiind în derulare. Totodată, având în vedere imposibilitatea execu?iei lucrărilor până la ob?inerea, de către Primăria Dej, în calitate de beneficiar, a tuturor documentelor solicitate de lege, păr?ile convin expres prelungirea perioadei de execu?ie a lucrărilor ce fac obiectul contractului, până la data de 30.11.2023. Art. 2. Primăria Dej se obligă să finalizeze procedura de recep?ie a obiectivului Strada Văii, prin semnarea Procesului Verbal de Recep?ie la Terminarea Lucrărilor, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea prezentului acord de mediere ?i să achite, în integralitate, soldul restant aferent acestui obiectiv in cuantum de 445.273,94 lei inclusiv TVA, precum si valoarea ajustărilor de pre? facturate în conformitate cu AA2, în cuantum de 71.819,53 lei inclusiv TVA. De asemenea, Beneficiarul va aproba la plată toate lucrarile executate de la platforme ?i pilo?i (în cadrul obiectului Pasarelă Pietonală) în cuantum total de 370,405.13 exclusiv TVA ?i va efectua plata acestora în termen de maxim 15 zile de la semnarea actului adi?ional, conform SL verificate ?i transmise. Art. 3. (1) Păr?ile statuează ?i sunt de acord cu privire la suplimentarea valorii contractului cu suma de 1.932.702,03 lei la care se adauga TVA, aferentă contravalorii lucrărilor suplimentare prevăzute în cadrul anexei la actul aditional. De asemenea, pentru a ţine seama de unele creşteri de costuri pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor de achiziţie şi care nu au putut fi prevăzute de ofertanţi la data elaborării ofertelor, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creşteri de costuri, păr?ile vor încheia un act adi?ional în vederea ajustării valorii contractuale în conformitate cu dispozi?iile Ordonan?ei de Urgen?ă nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările ulterioare. Cu titlu estimativ, arătăm că valoarea ajustarilor de pret calculate la luna mai 2022 este de 1.937.753,55 lei fara TVA, reprezentând 38,14%. Prin semnarea prezentului acord, Achizitorul recunoa?te expres că cererea privind ajustarea valorii contractuale a fost trimisă, de către Prestator, împreună cu documentele justificative în termenul legal prevăzut de OUG 64/2022. În scopul implementării suplimentării valorii Contractului, păr?ile vor încheia, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului acord de mediere, actele aditionale. (2) Primăria Municipiului Dej declară că la momentul semnării prezentului acord de mediere, a ob?inut finan?area ?i acordurile necesare din partea autorită?ilor competente pentru finalizarea întregului proiect ?i î?i asumă plata întregii valori contractuale, astfel cum va fi suplimentată cu lucrările ?i ajustările ce fac obiectul prezentului articol. În cazul în care Beneficiarul-Primăria Dej va pierde finan?area, acesta se obligă să notifice acest lucru Executantului în termen de maxim 5 zile de la pierderea finan?ării, cu consecin?a suportării tuturor costurilor antrenate de către Executant până la momentul notificării. Art. 4. Primăria Dej va ob?ine ?i va pune la dispozi?ia executantului, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea actului adi?ional privind suplimentarea valorii contractuale Permisul de Traversare a Digului ob?inut în considerarea Autoriza?iei de Construire nr.2/04.01.2022. Art. 5. Primăria Dej se obligă să ob?ină ?i să pună la dispozi?ia executantului, în termen de maxim 30 de zile de la semnarea prezentului acord de mediere proiectele tehnice ?i listele de cantită?i pentru relocarea utilită?ilor existente la nivelul pasarelei (vizate spre neschimbare, verificate de un verificator de proiecte autorizat ?i avizate de către de?inătorii de utilită?i). Pentru utilită?ile afectate de modificarea de solu?ie autorizată prin Autoriza?ia de Construire nr. 2/04.01.2022, Primăria Dej se obligă să ob?ină noi avize/autoriza?ii de la de?inătorii de utilită?i în acela?i termen de 30 de zile men?ionat mai sus. Art. 6. Păr?ile convin ca, dacă pe parcursul execu?iei lucrărilor, se descoperă lipsuri cu privire la documentele aflate în sarcina Beneficiarului – Primăria Dej, iar acesta nu întreprinde măsuri pentru a le ob?ine/modifica astfel încât execu?ia lucrărilor să se realizeze în condi?ii de plină legalitate, în termen de maxim 10 zile de la sesizare, Executantul va fi îndreptă?it să denun?e unilateral contractul de lucrări, printr-o notificare adresată Beneficiarului cu 10 zile anterior datei de încetare efectivă a contractului, cu consecinta plă?ii tuturor sumelor restante, în termen de 5 zile de la notificare. Art. 7. Prin semnarea prezentului acord, Nord Conforest SA declară că renun?ă la judecata, în sensul prevederilor art. 406-407 C.proc.civ., ?i cu privire la petitul 2 din dosarul nr. 158/1285/2022, respectiv la suma de 504.777,28 lei reprezentând contravaloarea penalită?ilor de întârziere ?i a cheltuielilor de judecată. Primăria Municipiului Dej se angajează să achite societă?ii Nord Conforest suma de 63.321,12 lei fără TVA reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate cu organizarea de ?antier pe perioada cuprinsă între momentul notificării finalizării lucrărilor aferente obiectivului strada Văii ?i momentul îndeplinirii obliga?iilor ce fac obiectul actului additional prevăzut la art.2.2. Pentru a evita orice neîn?elegere, Primăria Dej renun?ă în mod expres, definitiv şi irevocabil la orice ac?iune, la dreptul de a solicita orice sume reprezentând daune ?i/sau penalită?i de întârziere derivate din termenul de executare a lucrărilor de către Nord Conforest, aceste lucrări fiind considerate a fi efectuate în termen. Art.8. Păr?ile se angajează să ac?ioneze cu bună credin?ă pe întreaga perioadă de execu?ie a lucrărilor ?i să nu întârzie, nejustificat, execu?ia lucrărilor, respectiv aprobarea situa?iilor de lucrări ?i plata facturilor. Beneficiarul-Primăria Dej se obligă, în mod expres, să respecte termenele contractuale privind acceptarea situa?iilor de lucrări ?i plată, acceptând faptul că, în ipoteza în care refuză nejustificat sa î?i îndeplinească aceasta obliga?ie, Executantul va putea rezilia unilateral Contractul de lucrări nr.18801/03.09.2020, printr-o simplă notificare prealabilă adresată Beneficiarului cu 5 zile anterior încetării efective. Art. 9 În condi?iile în care obliga?iile enumerate mai sus nu se vor realiza, oricare ar fi motivul, acordul se va desfiin?a de plin drept, printr-o simplă notificare transmisă în termen de 5 zile de la data constatării neîndeplinirii obliga?iei, cu consecin?a rezilierii de plin drept a contractului de lucrări nr.18801/03.09.2022 Art. 10 Prezentul acord de mediere reprezintă voinţa libera şi neviciată a Părtilor şi este singurul document pe care ele l-au încheiat şi producător de efecte juridice între Părţi. Art. 11 Prezentul acord de mediere este guvernat şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. Art. 12 Fiecare dintre Păr?i acceptă prin prezenta în mod expres fiecare clauză a prezentului acord de mediere cuprinsă în oricare dintre art. art. 1 - art. 9 de mai sus, inclusiv clauzele care, dacă nu ar fi format obiectul negocierilor, s-ar califica drept clauze standard prin prisma prevederilor art. 1202 din Codul civil. Pentru a evita orice dubiu, prezenta clauză constituie o acceptare expresă de către Păr?i a articolelor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 de mai sus în conformitate cu prevederile art. 1203 din Codul civil. Art. 13. Prezentul acord de mediere va fi depus la instan?a de judecată, în dos. nr. 158/1285/2022 al Tribunalului Specializat Cluj, cu solicitarea de a se lua act de prevederile acestuia, în sensul art. 438 ?i urm. C.proc.civ. ?i de a se încuviin?a. Noi, păr?ile semnatare ale prezentului acord de mediere, în calitate de păr?i semnatare ale prezentului acord de mediere, ne obligăm unul fa?a de altul să facem toate demersurile necesare respectării, ducerii la îndeplinire ?i finalizării celor convenite în prezenta în?elegere. Astfel, ne obligăm să recunoa?tem în?elegerea noastră în fa?a instan?elor de judecată ?i în fa?a oricăror autorită?i publice locale, institu?ii fiscale sau a oricăror competen?e legale. Prezentul acord de mediere, nu conţine clauze care să aducă atingere legii şi ordinii publice şi va fi supus încuviinţării instanţei de judecată. Prezentul acord de mediere stinge orice litigiu având ca obiect rezilierea par?ială a contractului de lucrări nr.18801/03.09.2020 pentru cauzele invocate în cuprinsul capătului nr. 1 de cerere din dosarul nr. 158/1285/2022, atât pentru prezent cât şi pentru viitor, reprezentând voinţa noastră liberă şi neviciată. Prezentul acord nu stinge preten?iile viitoare care ar putea izvorî din neexecutarea culpabilă sau neîndeplinirea în orice sens a obliga?iilor contractuale care revin păr?ilor în viitor, neexecutare care survine ulterior semnării prezentului acord. În acest sens, niciuna dintre păr?i nu renun?ă la dreptul de a solicita rezilierea contractului pentru motive care survin ulterior semnării acordului de mediere, medierea privind numai motivele anterioare. Totodată, cu privire la capătul 2 de cerere promovat în dosarul nr. 158/1285/2022 judecata se va stinge pe baza actului de renun?are la judecată întocmit ?i depus de către reclamant, în temeiul dispozi?iilor art. 406-407 C.proc.civ., iar nu ca efect al medierii. Încheiat azi, 19.10.2022 la Cluj-Napoca/Dej, jud. Cluj, în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru instanţa de judecată pentru încuviin?area prezentului acord de mediere ?i pentru stingerea litigiului ce face obiectul Dosarului Nr. 158/1285/2022 înregistrat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj Ştampilă/semnătură MEDIATOR MOCIAN RAMONA-MIRABELA ............................................... Semnătură PĂRŢI: PRIMĂRIA DEJ Prin: dl. MORAR Costan Pozi?ie: Primar Semnătură: NORD CONFOREST SA Prin: dl. Banciu Eugen-Florin Pozi?ie: Director General Semnătură:” Ia act de renunţarea la judecată cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere al acţiunii introductive formulate de reclamanta NORD CONFOREST SRL în contradictoriu cu pârâtul MUNICIPIUL DEJ, vizând obligarea pârâtului la plata sumei de 1.236.999,78 lei. Dispune, în temeiul art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006, restituirea taxei judiciare de timbru aferente primului petit al cererii de chemare în judecată, în cuantum de 70.661,04 lei. Fără cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată azi, 08.11.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei.
Document: Hotarare
Data: 2022-11-01
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea hotararii pentru data de 08.11.2022
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amana pronuntarea hotararii pentru data de 08.11.2022
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-10-04
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 01 noiembrie 2022 in vederea solutionarii amiabile a litigiului
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 01 noiembrie 2022 in vederea solutionarii amiabile a litigiului
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-20
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 04 octombrie 2022, ora 13:00, sala 102 in vederea incheierii unei tranzactii intre parti.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 04 octombrie 2022, ora 13:00, sala 102 in vederea incheierii unei tranzactii intre parti.
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-05-10
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 20 septembrie 2022 in vederea efectuarii expertizei incuviintate in cauza
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 13:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 20 septembrie 2022 in vederea efectuarii expertizei incuviintate in cauza
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-03-22
Ora estimată: 11:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 10.05.2022 in vederea pregatirii apararii.
Document: incheieredesedinta
Ora estimată: 11:00
Complet: D16
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Amana solutionarea cauzei pentru data de 10.05.2022 in vederea pregatirii apararii.
Document: incheieredesedinta
Părți *:
NORD CONFOREST SA - Reclamant
MUNICIPIUL DEJ - Pârât
MUNICIPIUL DEJ - Pârât
Ultima actualizare: 09/22/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro
Instanțele din România