Sedințe:
Data: 2023-12-05
Ora estimată: 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul OPENTRANS SRL, în contradictoriu cu pârâtul AEROPORTUL INTERNAŢIONAL „AVRAM IANCU CLUJ” R.A.
Anulează în parte Documentul constatator nr. 8412 din 06.08.2021 sub aspectul menţiunilor cuprinse la art. 8 lit.b.1) şi art. 9, emis de către pârâtă în temeiul Contractului sectorial de execuţie lucrări nr. 221/05.12.2017, încheiat între părţi.
Obligă pârâtul să-i plătească reclamantului suma de 7440,69 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea de exercitare a căii de atac se va depune la Tribunalul Maramureş – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ Fiscal.
Pronunţată azi, 05 decembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Preşedinte
Document: Hotarare
Data: 2023-11-21
Ora estimată: 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la data de 05.12.2023
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2023-11-07
Ora estimată: 10:00
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 21.11.2023, stabilind în temeiul dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-09-26
Ora estimată: 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Repus pe rol
Soluția pe scurt: Repune cauza pe rol şi stabileşte termen de judecată la data de 07.11.2023 ora 10.00, pentru a se cita pârâta cu menţiunea de a depune jurnalul zilnic de lucrări până la data de 25.06.2018, astfel cum a fost încuviinţăat la termenul de judecată din data de 02.05.2023. În cazul în care lucrările au fost finalizate la data de 07.06.2018, pârâta va preciza în mod expres. De asemenea, pârâta va arăta în mod expres care sunt cele 19 zile de întârziere, conform jurnalului de şantier, întârzieri cauzate de către reclamantă.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-12
Ora estimată: 10:00
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii la termenul din data de 26.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2023-05-02
Ora estimată: 09:00
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Pentru a se depune la dosar alte înscrisuri, se acordă un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-04-11
Ora estimată: 10:00
Complet: uNCPC Complet Specializat LCP nr.4 - Fond
Tip soluție: Termen preschimbat
Data: 2023-03-21
Ora estimată: 8:30
Complet: NCPC Complet Specializat LCP nr.20 - Fond
Tip soluție: Termen intermediar
Soluția pe scurt: Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată stabilit de completul iniţial învestit pentru data de 11.04.2023 la NCPC Complet spec. LCP nr. 4 fond, la data de 02.05.2023 –NCPC Complet spec. LCP nr. 20 fond, sala 78, ora 09:00, pentru când se vor cita părţile.
Pronunţată în şedinţa publică, azi 21.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul instan?ei.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-02-14
Ora estimată: 9:00
Complet: uNCPC Complet Specializat LCP nr.4 - Fond
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: Termen acordat în vederea adminsitrării probelor.
S-a încuviinţat proba cu interogatoriul pârâtei - întrebări suplimentare
Document: incheieredesedinta
Data: 2022-09-27
Ora estimată: 11:00
Complet: NCPC Complet spec.Cont.Adm.Fiscal Ach.publ.9-Fond
Tip soluție: Declină soluţionarea cauzei
Soluția pe scurt: Admite exceptia necompetentei materiale procesuale a completului specializat contencios administrativ si fiscal nr.9 al Tribunalului Maramures —Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal, invocată din oficiu si în consecintă:
Declină competenta de solutionare a actiunii civile formulate de reclamanta SC OPENTRANS SRL, cu sediul ales în ... în contradictoriu cu pârâta Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA cu sediul în ... în favoarea completurilor de fond în materia litigii cu profesioniştii din cadrul Sec?iei a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Maramure?.
Pronuntată azi, 27.09.2022 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheierefinaladezinvestire