Sedințe:
Data: 2024-06-11
Ora estimată: 08:30
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Admite in parte cererea
Soluția pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii acţiunii, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată.
Admite în parte acţiunea formulată de reclamantele D A S.R.L., T S.A., D B S.A., în contradictoriu cu pârâta C N DE A A I R S.A, prin D R D ?i P C şi, în consecinţă:
Constată prelungirea duratei de execu?ie a lucrărilor asumate de către reclamantele antreprenor în temeiul contractului nr.3004 din 14.08.2018, încheiat între părţi, până la data recep?iei la terminare a acestora, respectiv 14.12.2021, din motive imputabile pârâtei beneficiar.
Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata costurilor suplimentare suportate de către reclamantele antreprenor, ca urmare a prelungirii duratei de execu?ie, în cuantum total de 4.128.345,56 lei (exclusiv TVA), din care suma de 2.473.410,01 lei, reprezentând costurile directe, suma de 1.534.692,48 lei (exclusiv TVA), reprezentând costurile indirecte, iar suma de 120.243,07 lei (exclusiv TVA), reprezentând profit.
Dispune obligarea pârâtei beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a dobânzii legale penalizatoare, aferentă debitului principal anterior menţionat, calculată de la data pronunţării prezentei hotărâri şi până la data plă?ii efective a debitului principal.
Admite în parte cererea reclamantelor privind acordarea cheltuielilor de judecată şi, în consecinţă, obligă pârâta beneficiar la plata către reclamantele antreprenor a sumei de 185.911,94 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând contravaloare onorariu avocaţial parţial (50.000 lei), onorariu expert (45.000 lei), taxă judiciară de timbru aferentă pretenţiilor admise (83.016,95 lei), cheltuieli transport şi cazare (7.894,99 lei).
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Cluj.
Pronunţată astăzi, data de 11.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare
Data: 2024-06-07
Ora estimată: 08:30
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată azi 07.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-06-04
Ora estimată: 08:30
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 07.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Pronunţată azi 04.06.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2024-05-29
Ora estimată: 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea la data de 04.06.2024, pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei conform art. 396 alin.2 Cod proc Civ., azi 29.05.2024
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2024-04-03
Ora estimată: 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru depunerea diferentei de onorar expert
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-02-07
Ora estimată: 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: încuviin?ează obiectiunile la raportul de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-11-15
Ora estimată: 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efectuarea raportului de expertiză.
Document: incheieredesedinta
Data: 2023-09-06
Ora estimată: 10:00
Complet: C6 achiziţii
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru efecturea expertizei
Document: incheieredesedinta