Sedințe:
Data: 2024-09-12
Ora estimată: 10:30
Complet: CI 3
Tip soluție: Soluţionare
Soluția pe scurt: Ia act de renunţarea reclamantului ORAŞUL HOREZU la judecata cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâta RAPID INSTAL SRL.
În temeiul art. 438-439 Cod procedură civilă, ia act şi consfinţeşte tranzacţia intervenită între reclamantul-pârât ORAŞUL HOREZU şi pârâtele-reclamante G TRADE SRL şi TRACOS BUSINESS SRL, potrivit înscrisului cu dată certă nr.5 din data de 09.09.2024, intitulat „TRANZACŢIE”, având următorul conţinut:
„ TRANZACŢIE
încheiată între noi, părţile:
1. UAT ORAŞUL HOREZU, Judeţul Vâlcea cu sediul în Horezu, str. 1 Decembrie, nr.7, CUI 2541479, email: primaria@orasul-horezu.ro, tel:0250/860190 reprezentată legal prin Primar Sărdărescu Nicolae, în calitate de reclamant
ŞI
2. SC G TRADE SRL, cu sediul în Rm.Vâlcea, str. Morilor, nr.81, înmatriculată în Registrul comerţului J38/174/2015, CIF 34297560 şi titulară a contului IBAN R080TREZ6715069XXX012774SC, reprezentată convenţional prin avocat Rusu Gabi, în baza împuternicirii avocaţiale ataşate prezentei tranzacţii, în calitate de pârât,
3. SC TRACOS BUSINESS SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Columbelor, nr.5, apartament 2, sector 3,înmatriculată în Registrul comerţului nr. J40/15863/2007, CIF 22303056, cont bancar R053RZBR0000060009562669, reprezentată legal prin Administrator Trăşculescu Ion Bogdan, în calitate de pârât,
părţi în dosarul nr.656/90/2024, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, având ca obiect pretenţii, cu termen de judecată la data de 12 septembrie 2024, în vederea stingerii acestui litigiu, a intervenit prezenta tranzacţie care are următorul cuprins:
1. Reclamantul U.A.T. Oraşul Horezu, înţelege să pretindă de la pârâta SC G TRADE SRL plata sumei de 14.915.17 lei, ce reprezintă penalităţi de întârziere calculate pentru neexecutarea la termen a obligaţiilor rezultate din contractul de lucrări rir.7042/08.04.2020 încheiat între noi părţile;
- suma de 14.915,17 lei reprezentând penalităţi de întârziere pretinse pârâtei SC G TRADE SRL se va stinge prin compensaţie din valoarea soldului de 126.627,54 lei:
-reclamantul, U.A.T. Oraşul Horezu, înţelege să nu emită niciun document constatator negativ pârâtelor SC G TRADE SRL şi SC TRACOS BUSINESS SRL privitor la îndeplinirea tuturor obligaţiilor aferente contractului de lucrări nr. 7042/08.04.2020, astfel cum a fost completat prin acte adiţionale încheiate în derularea contractului.
2.Pârâta SC G TRADE SRL, înţelege să renunţe la pretenţiile faţă de reclamantul Oraşul Horezu privitoare la plata sumei de 74.055.11 lei, reprezentând penalităţi de întârziere solicitate prin cererea reconvenţională ;
-pârâta SC G TRADE SRL, se obligă faţă de reclamantul Oraşul Horezu, să stingă prin compensaţie suma de 47.401,71 lei, TVA inclus, din valoarea soldului de 126.627,54 lei, sumă ce a rezultat în urma efectuării operaţiunilor de reverificare a situaţiilor de lucrări privitoare la ajustarea preţurilor în urma aplicării dispoziţiilor OUG nr. 64/2022, potrivit instrucţiunilor emise de ADR Sud Vest Oltenia;
3. Pârâta SC TRACOS BUSINESS SRL, înţelege să plătească reclamantului Oraşul Horezu, suma de 6920.19 lei TVA inclus, sumă ce a fost stabilită în urma operaţiunilor de reverificare a situaţiilor de lucrări privitoare la ajustarea preţurilor în urma aplicării dispoziţiilor OUG nr.64/2022, potrivit instrucţiunilor emise de ADR Sud Vest Oltenia;
-pârâta SC TRACOS BUSINESS SRL, înţelege să renunţe la pretenţiile faţă de reclamantul Oraşul Horezu privitoare la plata sumei de 42.032.54 lei, reprezentând penalităţi de întârziere solicitate prin cererea reconvenţională;
În acest mod, cu privire la obligaţiile stipulate mai sus, înţelegem să stingem definitiv orice litigiu dintre noi, şi vă solicităm că în baza art.438-439 Cod pr.civ. să pronunţaţi o hotărâre care să consfinţească învoiala noastră.
Prezenta tranzacţie s-a încheiat prin voinţa noastră liberă, neviciată, în 4 exemplare, fiecare parte primind câte un exemplar, iar originalul va fi depus la dosarul cauzei, toate fiind semnate de noi, astăzi 09.09.2024, urmând ca notarul să emită o încheiere de dată certă în acest sens.”
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vâlcea.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12 septembrie 2024.
Document: Hotarare
Data: 2024-06-27
Ora estimată: 10:00
Complet: CI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: În vederea garatării dreptului la apărare, încuviinţează cererea de amânare, faţă de imposibilitatea reprezentării reclamantei la acest termen.
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-05-16
Ora estimată: 10:30
Complet: CI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: faţă de cererea de amânare formulată de reprezentanta reclamantei pentru încheierea unei tranzacţii
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-04-18
Ora estimată: 10:30
Complet: CI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru îndeplinirea procedurii de citare cu pârâta Rapid Instal
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-04-04
Ora estimată: 10:30
Complet: CI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru lămurirea stadiului procesual
Document: incheieredesedinta
Data: 2024-03-21
Ora estimată: 10:30
Complet: CI 3
Tip soluție: Amână cauza
Soluția pe scurt: pentru comunicarea cererii de chemare în garanţie
Document: incheieredesedinta