TribunalulGIURGIU, Nr. dosar: 724/122/2024
Informații generale:
Nr. unic (nr. format vechi): 724/122/2024
Data înregistrării: 2024-07-01
Data ultimei modificări: 2024-08-06T11:30:55.423
Secție: SECŢIA CIVILĂ
Materie juridică: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigiu privind achiziţiile publice
Stadiu procesual: Fond
Sedințe:
Data: 2024-07-23
Ora estimată: 09:30
Complet: CFA2
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârât.
Admite acţiunea formulată de reclamantul EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU.
Obligă pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU să plătească reclamantului EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL suma de 71.083,83 lei reprezentând debit restant conform facturii nr.26/30.06.2021, emisă în baza contractului de lucrări nr.242/23.10.2018.
Obligă pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU să plătească reclamantului EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL suma de 30.061,64 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente contractului de lucrări nr.242/23.10.2018, calculate până la data de 28.06.2024.
Obligă pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU să plătească reclamantului EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din preţul contractului de lucrări nr.242/23.10.2018 şi ulterior datei 28.06.2024, până la achitarea debitului restant.
Obligă pârâtul să plătească pârâtul CONSILIUL JUDE?EAN GIURGIU să plătească reclamantului EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL suma de 2.023 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. Ia act că reclamantul şi-a rezervat dreptul de a solicita pe cale separată cheltuielile de judecată constând în onorariul de avocat.
Prezenta hotărâre poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Giurgiu.
Document: Hotarare
Părți *:
EN ELECTRIC PROIECT OFFICE SRL - Reclamant
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU - Pârât
Ultima actualizare: 09/08/2024
Despre dosarele în justiție
Sursa datelor: portal.just.ro
Conține informații publice în baza legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe
* Dacă îți vezi numele pe lista părților, și vrei să-ți exerciți drepturile privind datele personale, trimite mail pe dpo[arond]datascop.ro