Sedințe:
Data: 2022-12-20
Ora estimată: 09:00
Complet: S5 Complet 5 F
Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Respinge acţiunea în anulare formulată de petentul – pârât – reclamant UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDE?UL MARAMURE? împotriva Încheierii de ?edin?ă din data de 17.07.2018 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosarul nr.155/2017 ca neîntemeiată.
Admite acţiunile în anulare formulate de petenta – reclamantă – pârâtă KASDUM-GF SRL în calitate de lider al Asocierii KASDUM-GF SRL – CONSTRUCTIM SA – TEHNIMARKET SRL prin administrator judiciar CII Nicoleta Domide şi de petentul – pârât – reclamant UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDE?UL MARAMURE? împotriva Sentinţei arbitrale nr.49/11.07.2019 pronunţată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în dosarul nr.155/2017.
Anulează în parte sentinţa arbitrală atacată.
Admite excepţia inadmisibilităţii pentru lipsa constituirii litisconsor?iului necesar a capetelor din cererea completatoare formulată de reclamanta – pârâtă KASDUM-GF SRL având ca obiect :
- anularea proceselor - verbale de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1/12.10.2017, nr.2/29.09.2017, nr.3/12.10.2017 şi nr.4/29.09.2017 şi a anexelor la acestea
- anularea proceselor - verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1/19.01.2018, nr.2/17.01.2018, nr.3/18.01.2018 şi nr.4/19.01.2018.
Respinge ca inadmisibile capetele din cererea completatoare formulată de reclamanta – pârâtă KASDUM-GF SRL având ca obiect :
- anularea proceselor - verbale de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1/12.10.2017, nr.2/29.09.2017, nr.3/12.10.2017 şi nr.4/29.09.2017 şi a anexelor la acestea
- anularea proceselor - verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1/19.01.2018, nr.2/17.01.2018, nr.3/18.01.2018 şi nr.4/19.01.2018.
Trimite cauza Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în vederea rejudecării :
- cererilor formulate de reclamanta – pârâtă KASDUM-GF SRL în calitate de lider al Asocierii KASDUM-GF SRL – CONSTRUCTIM SA – TEHNIMARKET SRL prin administrator judiciar CII Nicoleta Domide având ca obiect :
o plata sumei de 23.473.617,38 lei reprezentând contravaloare costuri suplimentare contractuale datorate ca urmare a obstrucţionărilor apărute în derularea acordului contractual nr.4988/10.06.2015
o constatarea valabilităţii rezilierii unilaterale a contractului declarată de către antreprenor
- capetelor din cererea reconvenţională formulată de pârâtul – reclamant UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDE?UL MARAMURE? având obiect :
o plata penalită?ilor de întârziere datorate pentru nerespectarea obliga?iilor contractuale estimate provizoriu la suma de 11.237.688,49 lei
o anularea notificărilor de reziliere nr.2959/05.10.2017 ?i nr.3003/11.10.2017 emise de antreprenor
o constatarea dreptului pârâtului – reclamant de a reţine orice plată până la momentul determinării şi recuperării daunelor pe care le-a suportat
- cererilor formulate de părţi având ca obiect plata cheltuielilor de arbitrare.
Menţine dispoziţiile din sentinţa arbitrală atacată care nu contravin prezentei hotărâri.
Obligă petenta – intimată - reclamantă – pârâtă KASDUM-GF SRL în calitate de lider al Asocierii KASDUM-GF SRL – CONSTRUCTIM SA – TEHNIMARKET SRL prin administrator judiciar CII Nicoleta Domide să plătească petentului – intimat - pârât – reclamant UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDE?UL MARAMURE? suma de 15.762,152 lei reprezentând cheltuieli de judecată aferente judecării acţiunilor în anulare.
Ia act că petenta – intimată - reclamantă – pârâtă KASDUM-GF SRL în calitate de lider al Asocierii KASDUM-GF SRL – CONSTRUCTIM SA – TEHNIMARKET SRL prin administrator judiciar CII Nicoleta Domide şi-a rezervat dreptul de a solicita pe cale separată cheltuielile de judecată aferente judecării acţiunilor în anulare.
Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.
Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a V a Civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.12.2022.
Document: Hotarare
Data: 2022-12-08
Ora estimată: 09:00
Complet: S5 Complet 5 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în data de 20.12.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.12.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-24
Ora estimată: 09:00
Complet: S5 Complet 5 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în data de 08.12.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.11.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-11-10
Ora estimată: 09:00
Complet: S5 Complet 5 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în data de 24.11.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.11.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-10-27
Ora estimată: 09:00
Complet: S5 Complet 5 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în data de 10.11.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.10.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Data: 2022-10-13
Ora estimată: 11:00
Complet: S5 Complet 5 F
Tip soluție: Amână pronunţarea
Soluția pe scurt: Amână pronunţarea în data de 27.10.2022. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.10.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii
Data: 2022-09-07
Ora estimată: 09:00
Complet: S5 Camera de Consiliu 21 F
Tip soluție: Încheiere
Soluția pe scurt: Încuviinţează cererea de abţinere.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică.
Document: incheiereabtinere